区块链已存证

存证时间：

存证哈希值：

区块高度：

黑龙江省哈尔滨市呼兰区长岭街道井堡村和美乡村建设项目

招标公告

招标编号：SL0103G240826001001

1、招标条件

本招标项目黑龙江省哈尔滨市呼兰区长岭街道井堡村和美乡村建设项目已由哈尔滨市呼兰区人民政府以《关2024年百村示范、千村整治和美乡村项目的批复》（哈呼政函(2024)18号）批准建设，资金来源为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及井堡村集体自筹资金，项目出资比例为70%:30%，招标人为哈尔滨市呼兰区长岭街道办事处，招标代理机构为黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为哈尔滨市呼兰区农业农村局。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：黑龙江省哈尔滨市呼兰区长岭街道井堡村和美乡村建设项目；

2.2建设地点：黑龙江省哈尔滨市呼兰区长岭街道井堡村；

2.3建设规模：(1)路面及边沟，砼道路 3991.7㎡、A路线加宽及罩面2546.12 ㎡、排水沟(沟 1384m、盖板 1894m)、人行道及铺装 503.1㎡；(2)路灯 181 套；(3)绿化,乔木 55 株(李子树、杏树、苹果树、沙果树)、草皮1812.69㎡、绿篱102.5 ㎡、花卉45.4㎡、灌木60丛(紫叶小檗、红王子锦带、小丁香)、健身器材3组；(4)围墙、围挡、景墙，形象墙1座、村委会围墙-铁艺围栏 133.5m、村委会围墙-砖砌围墙28m、村委会北侧洼池-钢结构围挡66m；(5)附属拆除工程。

2.4工期：2024年9月30日至2024年11月30日，计划总工期61日历天；（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）

2.5招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容；

2.6质量要求：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；

2.7招标控制价：5,321,650.95元，超出招标控制价的投标报价为无效报价；

2.8标段划分：本项目不划分标段。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

3.3投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程贰级及以上注册建造师执业证书，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他在施建设工程的项目经理。并提供投标单位为其连续缴纳2024年4月至2024年7月（任意三个月）的社会养老保险证明材料。（中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅颁发的《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格挂证等违法违规行为专项整治工作的补充通知》（建办市函〔2019〕92号）的六类人员除外，须提供证明材料。）

3.4投标人拟派项目管理机构人员：投标人须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，投标人也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。

3.5本次招标信誉要求：

3.5.1投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在信用中国（中国执行信息公开网） 网站（www.creditchina.gov.cn）（查询时间为自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间内）被列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。

3.5.2投标人、法定代表人及项目负责人近3年如有行贿犯罪行为（查询时间为2021年1月1日至获取招标文件截止之日止）（本次招标所称行贿犯罪行为是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

3.5.3投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书

文章推荐：

黑龙江省哈尔滨市呼兰区长岭街道井堡村和美乡村建设项目

东台沿海经济区梁北养殖区尾水处置设备采购及安装项目(dtcg-2024-qt064)招标公告

黑龙江岁宝热电有限公司换热站设备及电源升级改造项目施工（二标段）

华池县城镇管网延伸工程（二期）怀安一标二次资格预审公告